Золотая Нива (станция метро)

Золотая Нива (станция метро)
«Золотая Нива»
Дзержинская линия
Новосибирский метрополитен
Золотая нива.jpg
Станция перед открытием
Расположение платформ:

Координаты: 55° с. ш. 82° в. д. / 55.037617° с. ш. 82.976636° в. д. (G) (O)55° с. ш. 82° в. д. / 55.037617° с. ш. 82.976636° в. д. (G) (O)

Дата открытия:

7 октября 2010 года
9 февраля 2011 года (повторно)

Дата закрытия:

26 октября 2010 года[1]

Проектное название:

«Гусинобродская»[2]
«Бориса Богаткова»[3]

Прежние названия:

нет

Район:

Дзержинский, Октябрьский

Тип:

Колонная станция мелкого заложения, однорядная

Количество платформ:

1

Тип платформы:

Островная[4]

Форма платформы:

прямая

Длина платформы, м.:

100 м[5]

Ширина платформы, м.:

10 м

Архитекторы:

неизв.

Архитекторы вестибюлей:

неизв.

Инженеры-конструкторы:

неизв.

Инженеры-конструкторы вестибюлей:

неизв.

Станцию возвело:

ЗАО «ФСК»,
«ТО-39»[6]

Выход к улицам:

ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова

Расположение:

Coat of Arms of Novosibirsk.svg Новосибирск

Переходы на станции:

нет

Наземный транспорт:

А: 758, 858, 1007, 1095, 1096, 1179, 1188, 1198, 1233, 1239, 1260, 1444; Мт: 2, 16, 18, 19, 258, 1010, 1016, 1019, 1021, 1057, 1068, 1142, 1251; Тб: 7, 10, 22, 36[7]

Время открытия:

6-00

Время закрытия:

24-00

Работающие операторы
сотовой связи:

Tele2[8], Билайн, МегаФон, МТС

Дзержинская линия
условные обозначения
Площадь Гарина-Михайловского
ССВ к Ленинской линии
Сибирская
Маршала Покрышкина
Берёзовая роща
Доступ для людей с ограниченными способностями Золотая Нива
Гусинобродская
Волочаевская
ТЧ-2 «Волочаевское»

«Золота́я Ни́ва» — станция Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Проектное название — «Гусинобродская». Станция расположена в восточной части города, на территории одноимённого жилого массива, на границе Дзержинского и Октябрьского районов.[9] Обеспечивает также скоростным внеуличным транспортом жителей двух крупных близлежащих жилых массивов, Гусинобродского и Восточного.[10]

Первоначально сдать станцию планировали к 117-летию Новосибирска (в конце июня 2010 года). Её строительство вызывало большие неудобства для автомобильного движения, в основном из-за сужения улицы Кошурникова, движение по которой было ограничено с 1989 года.[11] Кроме того, при возведении использовались устаревшие немеханизированные щиты — горнопроходческий марки «ЩН-1С» и тоннелепроходческий марки «КМ-43» (1960-х годов выпуска). Что сказалось как на качестве работ, так и на времени сооружения тоннелей, строительство которых велось в сложных геологических условиях — при большом объёме грунтовых вод.[12]

Изначально станция была открыта 7 октября 2010 года[13] (и закрыта 26 октября 2010 года, на 30 суток, в связи с конструкционными проблемами, выявленными на перегоне станций «Берёзовая Роща — Золотая Нива»[1][14]) с одним перегонным тоннелем — правым.[15] Открытие второго тоннеля запланировано на ближайшие два года. После его открытия, ожидается, что существующий тоннель будет закрыт на реконструкцию.[12]

Затраты на возведение станции и прилегающих тоннелей (данные на октябрь 2010 года) составили от 5,6 до 6 млрд рублей[16] (по заявлению заказчика — 3,5 млрд. рублей[17]).

Повторное открытие состоялось 9 февраля 2011 года.[18] Станция стала пятой на Дзержинской линии и тринадцатой в системе Новосибирского метрополитена.

Содержание

История

В 1980-е годы была утверждена «Программа развития метрополитена до 2015 года», которая предполагала, что к этому сроку появятся[19]:

Однако из-за нехватки денежных средств данная программа не выполнялась.[19]

В 1991 году было начато строительство второй очереди метрополитена на Дзержинской линии от «Сибирской» до станции «Гусинобродская» протяженностью 4,1 км с тремя станциями — «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща» и «Гусинобродской».[20][21] Общая же протяжённость второй очереди метрополитена — от станции «Площадь Гарина-Михайловского» до «Гусинобродской» должна была составить 5,86 км строительной или 5,53 км эксплуатационной длины,[21] из которых длина перегона от станции «Берёзовая роща» до станции «Гусинобродская» должна была составлять 1,71 км.[22]

Проекты станции

Images.png Внешние изображения
Image-silk.png Первый проект станции

Первый проект представлял собой станцию с боковыми платформами (под именем «Гусинобродская»[2]) утверждён в составе второй очереди метрополитена 23 августа 1990 года Министерством Путей Сообщения СССР.[20]

В 2007 году новую станцию было предложено сделать по типу станций Петербургского метрополитена: прямоугольный вестибюль с расположенными по обоим его сторонам дверями (из стекла), которые синхронизированы с дверями электропоезда. Вариант был предложен в целях экономии средств.[23] Главный недостаток этого проекта — более сложная её эксплуатация. Как для машиниста, подводящего к платформе поезд, так и для метрополитена — в плане эксплуатации приводов на дверях станции.[24]

21 августа 2009 года был объявлен аукцион — по корректировке первоначального проекта станции, включающий исключение тупиков отстоя электропоездов перед станцией и смещение всего комплекса в сторону «Берёзовой Рощи» и как результат сокращение протяжённости между станциями с 1,98 до 1,54 км.[25] Почти через месяц, 15 сентября контракт заключается с единственным его участником — ОАО «Сибгипротранс», который предложил 21 726 405 рублей. Срок выполнения проектных работ — 15 марта 2010 года.[20][25]

Окончательным стал проект односводчатой станции с идущими посередине островной платформы круглыми колоннами.[4][6][26]

Название

В советскую эпоху поблизости был построен крупный одноимённый хлебобулочный магазин,[3] а затем была открыта остановка общественного транспорта «Магазин Золотая Нива». В дальнейшем, после распада СССР магазин прекратил своё существование, а имя остановки — осталось.[27] С 1980-х годов и до сентября 2004 года станция носила имя «Гусинобродская».[19]

В сентябре 2004 года строящейся станции метро дали имя «Золотая Нива».[2] После её открытия, 7 октября 2010 года, мэр Городецкий заявил:

«Возможно, в дальнейшем название станции будет изменено на более мотивированное нашей историей».[28]

Ранее также звучали предложения назвать новую станцию именем поэта Бориса Богаткова.[3]

Строительство

В конструкции станции впервые в городе было решено использовать полузакрытый метод ведения работ.[4] Суть метода заключается в следующем:

Images.png Внешние изображения
Image-silk.png Строительство надплатформенной плиты станции
Image-silk.png Технология строительства надплатформенной плиты
Image-silk.png Создание технологического проёма. Под плитой высокая обводнённость грунтов
Image-silk.png Выборка грунта из-под плиты

По периметру строящейся станции при помощи буровых станков устанавливаются сваи (буронабивные и буросекущие). Сваи являются опорой для уложенной сверху бетонной надплатформенной плиты, имеющей четыре специальных технологических проёма, через которые происходит дальнейшая разработка и выборка грунта, а также бетонирование и обустройство платформы станции.[10][29] В дальнейшем надплатформенная плита засыпается и сверху осуществляется движение городского транспорта[30] — после выполнения в необходимом объёме дорожных работ.

Станционный комплекс с перегонами, согласно Распоряжению мэрии г. Новосибирска № 5987-р от 3 апреля 2009 года, должен был быть построен в две очереди[31]:

  1. Первая, промежуточная, очередь включала: левый (от ПК 81+89,4 до ПК 81+83,68) и правый перегонный тоннели (от ПК 76+61,19 до ПК 89+83,68); вестибюль № 2 без лифтов — с двумя входами (пятым и шестым); частично первый вестибюль (служебные помещения); платформу (без площадки перемещения инвалидов); ИТП (вход № 2); узел вентиляции; участок ввода коммуникаций и воздушно-кабельный коллектор от него до ТПП; участок открытого способа работ (с камерой съездов). Кроме того, на этом этапе предполагалось построить наружные инженерные коммуникации и реконструировать городские сети, находящиеся в зоне метро, а также благоустроить территорию. Срок выполнения работ — 2010 год.
  2. Вторая очередь включала в себя возведение: левого перегонного тоннеля (от ПК 76+61,325 до ПК 81+89,4); вестибюля № 1 (оборудованного эскалаторами) с четырьмя входами; подземными переходами под улицами Кошурникова и Бориса Богаткова. Срок выполнения работ — не был установлен.

Первая попытка

Подготовительные работы начаты в 1992 году — на этом этапе были демонтированы трамвайные рельсы с улицы Кошурникова.[10] К строительству объектов пускового комплекса второй очереди в составе новой станции и перегона до станции «Берёзовая Роща» приступили в 1993 году.[12] Вначале для камеры съездов, расположенной на дамбе реки Ка́менка была выгорожена территория. С этого места началась проходка тоннелей в сторону «Берёзовой рощи».[10] В 1994 году приступили к проходке левого тоннеля.[32]

В 1998 году, в связи с недостатком денежных средств, все строительные работы были прекращены.[31] За это время было пройдено 44 метра левого тоннеля и 7 метров — правого[6] (в сторону станции «Берёзовая Роща»[10]).

Возобновление строительных работ

2007 год

  • Строительные работы на объекте возобновляются только в мае 2007 года — с выходом приказа мэра города,[2] после чего был объявлен тендер, по итогам которого победителем стало ОАО «Бамтоннельстрой».[33]
  • К середине года строители из «ТО-39» прошли уже 240 метров левого перегонного тоннеля. Работы выполнялись при помощи старого немеханизированного проходческого щита. Предполагалось, что к осени работы по этому тоннелю будут завершены и метростроители перейдут ко второму тоннелю, чтобы к новому году завершить этот объект. Также предполагалось, что в 2007 году вместо устаревших щитов к работам приступит ТПК «Lovat», для которого уже сооружалась монтажная камера.[6] Однако, работы по возведению тоннелей осложнились тем, что в период с 2004 года по 2007 год уровень грунтовых вод в районе поймы Каменки поднялся на 2,5 м.[34]
  • В октябре, по причине задержки оплаты за работы и недовольства графиком работ, вместе с тоннелепроходческим комплексом «Lovat» уходит генеральный подрядчик (ОАО «Бамтоннельстрой»), выигравший конкурс. Мэрией Новосибирска принято решение продолжать строить «Золотую Ниву», но уже с другой генподрядной организацией и старым тоннелепроходческим щитом.[2]
  • В начале ноября метростроители начали работы по проходке правого участка тоннеля (в сторону «Берёзовой рощи») общей длиной 611 метров.[32]

2008 год

Images.png Внешние изображения
Image-silk.png Котлован под строительство камеры съездов
Image-silk.png Котлован под строительство камеры съездов. Внутри
Image-silk.png Строится свод камеры съездов
Image-silk.png Строящийся свод вблизи
Image-silk.png Видны свод камеры съездов и строящиеся тюбинги
  • Май. СК «Метрополис» возобновила работы по проходке горным щитом «ЩН-1С» второго (левого) перегонного тоннеля в направлении демонтажной камеры.[10]
  • Август. Строителями велась проходка 600-метрового участка правого тоннеля. Этот участок тоннеля, идущий в сторону станции «Березовая роща», начинается в котловане, который обустроили в пойме Каменки. Под землей уже пройдена половина участка. В этом направлении осталось пройти 100 м. В другом же направлении (в сторону будущей «Золотой Нивы») для проходки 500-метрового участка был установлен второй щит. По состоянию на конец месяца сооружалась временная объездная дорога.[35].
  • По состоянию на ноябрь, сооружена половина несущих буронабивных свай на платформенном участке строящегося объекта. Сваи являются опорой для бетонной надплатформенной плиты. Также был смонтирован монолитный блок и выполнены работы по устройству котлована для вестибюля № 2.[3]

2009 год

В начале года завершена проходка левого тоннеля. А на правом 611-метровом участке тоннеля, в сторону «Берёзовой рощи», уложено 570 метров путей.[32] В сторону будущей станции правый тоннель пройден на 110 метров (из 484 м).[29] Возведена камера съездов, строительство которой длилось с 2007 года.[10] К июлю года в конструкциях был возведён второй вестибюль. Также была сооружена железобетонная плита перекрытия платформы. Из под ярусов (верхнего и нижнего) строители вытаскивали грунт. По первому же вестибюлю было смонтировано более 2/3 ограждений у котлована.[36]

2010 год

Открытый участок строительных работ. На фоне крупного жилого массива
  • К началу февраля строители приступили к отделочным работам по станционному комплексу. Саму платформу станции им ещё предстояло возвести. Кроме того, остались непройденными около 250 метров тоннеля.[37]
  • А с 10 марта было перекрыто движение для всех видов транспорта по улице Кошурникова — на участке от Бориса Богаткова до Лежена. Первоначально восстановить дорогу обещали к 4 июня 2010 года, но уже 1 июня первый заместитель губернатора Новосибирской области Василий Юрченко сообщил, что станцию не успеют сдать ко Дню города, а заработает она ориентировочно в III квартале 2010 года. Последний 100 м участок тоннеля от подземной галереи (камеры съездов) до станции строился открытым способом.[38]
  • 23 июня открылось движение по улице Кошурникова, на участке от улицы Лежена до улицы Бориса Богаткова.[39] Восстановлено движение автотранспорта и большинство маршрутов общественного транспорта. На тот момент шли работы по отделке станции: готовность отделки составляла 98 %, общая же готовность станции составляла 95 %. Затраты на строительство составили около 5,6 — 6 млрд. рублей[40] (по данным заказчика — 3,5 млрд. рублей[17]). Сдать «Золотую Ниву» и открыть улицу Кошурникова во всю длину Николай Хван обещал в сентябре 2010 года.[40]

Саму станцию должны были открыть также в сентябре 2010 года[41], затем мэр Владимир Городецкий заявил, что станцию откроют 2 октября или 3 октября 2010 года.[42] Однако, уже 24 сентября 2010 года мэр города сказал, что официальный пуск станции состоится 7 октября 2010 года[28] — с одним вестибюлем, одним тоннелем и двумя выходами, а в 2011 году планируется проложить второй тоннель[43] и доделать остальные вестибюли.[28]

2011 год

  • 7 сентября мэр сообщил, что открытие второго (левого) перегонного тоннеля длиной 530 м запланировано на ближайшие два года. После его открытия ожидается, что существующий тоннель будет закрыт на реконструкцию, так как 320 м участок его чугунной обделки требует капитального ремонта и не обеспечивает полную герметичность. Также мэр отметил, что на 2012 год в бюджете города на метро заложены 240 млн рублей.[12]

Пуск

Станция была открыта 7 октября, накануне выборов в Законодательное собрание Новосибирской области.[44][45] В торжественной церемонии по случаю её пуска принимали участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский, а также первые лица города и области. Закрытие станции спустя несколько недель вызвало недовольство новосибирцев в Интернете, а также ажиотаж в СМИ.[46]

  • 2 октября 2010 года прошёл «холодный поезд», а 3 и 4 октября прошёл «горячий поезд» под напряжением в контактном рельсе и началась «обкатка».[47]
  • 6 октября с 6 часов утра производилась обкатка нового участка пути с организованным кольцевым движением через станцию по графику движения поездов.
  • 7 октября около полудня станция приняла первых пассажиров[4] после состоявшейся церемонии открытия с участием первых лиц — полпреда президента в Сибирском Федеральном Округе Виктора Толоконского, губернатора НСО Василия Юрченко, спикера облсовета Алексея Беспаликова.[13][48]

Остановка работы и повторный запуск

2010 год

  • 26 октября, постановлением суда от 25 октября, станция была закрыта на 30 суток. Судебное разбирательство было инициировано Ростехнадзором, инспекторами которого было дано лишь разрешение на эксплуатацию энергоустановки станции, действовавшее в период пусконаладочных работ. Разрешения на полноценную эксплуатацию дано не было.[49]
  • 25 ноября появилась информация, что станция не начнёт работать минимум до начала декабря. А также, что началось оформление ряда документов по допуску к электроустановке, а затем специалисты должны провести проверку тоннеля и станции. Ожидаемый срок её завершения — 1 декабря.[50]
  • Однако, позднее мэр уточнил:
«Сроки открытия станции устанавливать рано, нужно установить регламент, но, что станция откроется, конечно, до 1 января 2011 года».[51]
  • 28 ноября у входа на станцию состоялся пикет с участием от 50 до 70 человек.[52][53] На следующий день главный инженер проектов ЗАО «Новосибметропроект» Владимир Романов сообщил, что на самом обводнённом участке чугунная обделка тоннеля дала осадку и произошло смещение колец.[2]
  • 30 ноября Владимир Городецкий принял отставку начальника «УЗПТС», а распоряжением от 5 декабря Николай Хван официально прекратил свои полномочия.[54]
  • 3 декабря мэр Городецкий на встрече с журналистами заявил, что часть ответственности за провал со станцией лежит на ушедшем в отставку Николае Хване.[55]
  • 5 декабря у входа состоялся очередной пикет со сбором подписей под заявлением в Генеральную прокуратуру РФ. В заявлении, в частности, говорилось:
«О нецелевом расходовании бюджетных средств при строительстве станции метрополитена „Золотая Нива“ и нарушении правил приемки и ввода в эксплуатацию объектов строительства».[56]
  • 10 декабря появилась информация, что запуск станции откладывается на неопределённый срок:
«Из-за проволочек с оформлением необходимой исполнительной документации», а также из-за необходимости, по требованию Ростехнадзора, проведения инструментального обследования станции".[57]
  • Также 10 декабря Владимир Городецкий посетил «Золотую Ниву». Делегация осмотрела платформу станции, тоннель, питающую энергетическую часть.[58]

2011 год

  • По информации, полученной газетой «Комсомольская правда» от одного из метростроителей, обнаружился брак конструкции колец в тоннеле — порядка 200 м.[59]
  • Виктор Толоконский на встрече с журналистами 13 января заявил:
Закрытие «Золотой Нивы» станет уроком для властей города.. Я получил точное объяснение, что все проверено, хотя я понимал, что отношения заказчика метро, проектировщика и заказчика не нормальные, что они проявятся, и говорил — разберитесь. И я уверен, что если бы на это обратили более профессиональное внимание, то такой ситуации не было бы. Поэтому очень болезненная и обидная для меня ситуация, безобразная.[60]
  • 14 января: Владимир Городецкий на встрече с журналистами заявил, что для открытия нет надобности в каких-то переделках станции. Открытие задерживает проверка слишком большого объёма документации[61]
  • 28 января: На очередной встрече мэра с журналистами, В. Городецкий, заявил, что на станции не ведутся никаких ремонтно-восстановительных работ, а осуществляется её приёмка комиссией Ростехнадзора. Также он добавил:
«По моим предпосылкам, в ближайшие 15 дней вопрос (об открытии станции „Золотая Нива“) должен быть закрыт».[62]
  • 9 февраля: в 11 часов получено разрешение Ростехнадзора, а в 19 часов станция была открыта для регулярного движения поездов.[18][63]

Архитектура и оформление

Оформление станции

Тип конструкции — односводчатая станция мелкого заложения.[4][6][26][64] Единственный ряд из двадцати шести цилиндрических колонн шагом 4 м идёт посередине единственной островной платформы.[65] Основным отделочным материалом для станции послужил алюминий[66]. Пол и стены[40], а также свод потолка и нижние части колонн выполнены из гранита.[66]

«Золотыми» на «Ниве» выполнены только длинные перфорированные вставки цвета «жёлтый металлик» в колоннах и оригинальный ордер колонн с проштамповками, которые символизируют колосья.[40] Ордер колонн — из металлопластиковых панелей золотистого и коричневого цвета. Свод потолка — отделан алюминиевым сайдингом[67] серебристо-белого цвета.[66] Лавки на станции выполнены из отшлифованного светлого дерева.[67]

Вестибюли

Проект станции предусматривал три эскалатора и лифт для инвалидов, которые должны были быть расположены в вестибюле № 1[4] с четырьмя выходами (№ 1, № 2, № 3, № 4), которые должны быть расположены на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова[34], а сам вестибюль — расположен под перекрёстком.[29] Изначально сдать в эскплуатацию первый вестибюль планировалось в 2011 году.[43][28] Однако, затем срок его сдачи был перенесён на январь 2012 года. По состоянию на ноябрь 2011 года, отделка первого вестибюля готова на 80 % — сооружена гидроизоляция, выложен гранитный пол (со специальной тактильной полосой), а также готова подвижная часть будущего эскалатора.[68] Строителям оставалось выполнить сантехнические, электромонтажные и отделочные работы, а также смонтировать поручни эскалаторов. После чего — получить от органов Ростехнадзора разрешение на ввод.[69]

7 апреля 2012 года вестибюль № 1 с тремя эскалаторами был открыт для пассажиров.[70] Вестибюль был сдан в эксплуатацию с двумя выходами (№ 2 и № 4): один встроен в здание торгового центра, а второй выполнен в виде отдельного павильона.[71]

Первоначально станция была открыта с вестибюлем № 2[65], который расположен через 125 м от первого[34]. Вестибюль имеет два выхода: № 5 к улице Лежена и выход № 6 к улице Федосеева.[65]

По состоянию на конец апреля 2012 года, сооружаются оставшиеся два входа на станцию (входы № 1 и № 3), а также возводятся подземные переходы под улицей Бориса Богаткова и улицей Кошурникова. По планам, строительство сооружений должны окончить в 2012 году. Их постройка обойдётся в 72 млн рублей.[72] Строительство этих входов временно ограничило движение по нечётной стороне Кошурникова и на перекрёстке с улицей Бориса Богаткова (ранее движение здесь уже ограничивалось из-за возведения выхода № 4[73]). Открытие полноценного движения на данных участках ожидалось к 15 октября 2012 года.[74]

Путевое развитие

Перед станцией расположена камера съездов[4], в которой расположен стрелочный перевод[10] и водоотливная станция.[37] Первоначально предполагалось перед станцией также разместить отстойные тупики, однако в дальнейшем от них было решено отказаться.[25]

Интервал движения поездов составляет от 5 до 6 минут.[11] Для посадки в настоящее время используется только первый станционный путь правого перегонного тоннеля[12], длина которого от камеры съездов составляет 482 м. Второй, левый тоннель не достроен. После его пуска ожидается, что правый будет закрыт на реконструкцию. Начальник метрополитена Владимир Кошкин ничего об этом не говорит и ссылается на некие «технические причины».[12] Строительство и ввод левого тоннеля в эксплуатацию запланированы на два ближайшие года: ожидается, что проходка начнётся в 2012 году, а сдача ожидается в 2013 году. На эти работы будут выделены 240 млн рублей из бюджетов города и области.[75] Однако, основным условием пуска левого 520-метрового тоннеля в 2013 году остаётся софинансирование из федерального бюджета.[72]

Станция в цифрах

  • Длина станции, как и на всех станциях Новосибирского метрополитена, стандартная — 102 м, что позволяет поместить на путь до 5-и вагонов (в настоящее время используются 4-х вагонные составы). Длина посадочной платформы — 100 м.[5]
  • Пикет ПК 75+76.
  • После открытия станции суточный пассажиропоток составлял 6 тысяч человек, через 4 месяца — 7,3 тыс. человек.[76], в конце 2011 года поток достиг 10 тыс. человек.[69] А в середине апреля 2012 года, через неделю после ввода первого вестибюля, поток пассажиров увеличился ещё на 8 % и превысил 10 тысяч человек.[77] Согласно первоначальным планам, предполагался ежедневный пассажиропоток в 15-17 тысяч человек.[67]
  • Время открытия станции для входа пассажиров — 6 часов 00 минут, время закрытия — 24 часа 00 минут.[78]
  • Таблица времени отправления первого и последнего поездов[79]:
Понедельник — Воскресенье
(чч: мм: сс)
Понедельник — Воскресенье
(чч: мм: сс)
В сторону станции

«Берёзовая Роща»

6:02:00 23:48:30

Расположение

Станция метро «Золотая Нива» Дзержинской линии расположена следом за станцией «Берёзовая роща». Один из её вестибюлей расположен на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова[34], а второй — рядом с улицами Лежена и Федосеева.[65]

Наземный общественный транспорт

Станция «Золотая Нива» имеет выходы к одноимённым остановкам наземного общественного транспорта, через которую проходят ряд маршрутов общественного транспорта: автобусы (12), троллейбусы (3) и маршрутные такси (14).[71]

Таблица: маршруты общественного транспорта (данные на ноябрь 2012 года)[80]

Финансовые проблемы и судебные иски

Несмотря на то, что станция 7 октября 2010 года всё же была открыта, в арбитражной кассации рассматриваются два иска от проектировщика (ЗАО «Новосибметропроект») к мэрии Новосибирска. Иски общей суммой свыше 53 млн рублей связаны с оплатой проектирования станции. Проектировщики уже выиграли иски в Областном Арбитраже и в Апелляционном суде в Томске, однако мэрия Новосибирска так и не согласилась оплатить проектировку, подав кассацию в тюменский арбитраж.[67]

По данным на 24 декабря 2010 года, с генподрядной организации ЗАО «Финансово-строительная компания» (ЗАО «ФСК») субподрядчики пытаются получить через арбитражный суд 7,924 млн рублей за выполненный комплекс работ. По материалам суда, одному из субподрядчиков, который выполнял строительные работы по возведению бетонного основания в тоннеле между станциями «Березовая роща» и «Золотая Нива», уже удалось в декабре взыскать по трём искам 2,3 млн рублей. Кроме того, в производстве Новосибирского арбитража находятся ещё 5 дел от различных субподрядных организаций на общую сумму 5,624 млн рублей.[81]

4 февраля 2011 года ЗАО «ФСК» получило новый иск о банкротстве. Иск подан одним из подрядчиков строительства станции — за выполненные субподрядные работы по возведению тоннелей к станции и устройству основания для путей. Сумма задолженности составляет 2,3 млн рублей. Учредителем компании-истца является проектировщик станции — ЗАО «Новосибметропроект».[82]

9 июня 2011 года стали известны результаты проверки областной контрольно-счётной палаты (КСП) строительства станции.[15] Проверка выявила, что:

До 16 июня 2010 года станция возводилась по неутверждённой документации.[83]

Так, МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» под руководством Николая Хвана необоснованно увеличило цену контракта на 109,7 млн рублей, необоснованно выплатило генподрядчику (ЗАО «ФСК») 66 млн рублей, в том числе: 26 млн рублей — за работы, которые фактически не были им выполнены, но были приняты к учёту и оплате.[83] Неподтверждённая же разница в стоимости стройматериалов составила 39,3 млн рублей. Кроме того, МУП «УЗСПТС» не предъявила требований к ЗАО «ФСК»: о возврате аванса (54,6 млн рублей); процентов за пользование чужими средствами (10,6 млн рублей); о выплате неустойки (20,8 млн рублей).[84]

В общей же сложности (заключение СИБГРАD.com) при строительстве станции «потерялись» 578 млн рублей.[85]

17 июня 2011 года мэр Новосибирска согласился с отчётом Контрольно-счётной палаты области по станции.[86]

Однако 27 июня 2011 года ревизоры КСП заявили:

«Разница по учету и по отчётности на этом объекте составляет 1,5 млрд рублей.. Назвать точную сумму украденных средств можно будет только после восстановления бухгалтерии, которая велась с нарушениями требований законодательства.. Даже оценить, сколько точно стоит уже построенная „Золотая Нива“, сейчас невозможно».[84]

Кроме того, согласно отчёту контрольно-счётной палаты:

«Несмотря на повторное открытие, станция работать может только при осуществлении регулярного геомониторинга подрядчиком. Стоимость этих работ может ежегодно достигать 4 млн рублей».[84]

28 сентября 2011 года в Арбитражный суд Новосибирской области от ЗАО «ФСК» был подан иск к МУП «УЗСПТС» с ходатайством о банкротстве. По заявлению истца, МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» задолжал ей 4 млн 862 тыс. рублей. Однако, по мнению ответчика, претензии компании — необоснованы: «Если выполнить оценку тех работ по тоннелю, которые они выполнили некачественно, то это минимум 110—120 млн рублей. Однако станция и платформа негерметичны — имеются течи».[12]

Мэр Новосибирска Владимир Городецкий назвал иск компании-подрядчика «бредом», отметив, что «все долги были погашены».[12]

Дальнейшие перспективы

После сдачи станции дальнейшее строительство метро будет временно приостановлено.[87]

Согласно первоначальным планам, следующей на очереди строительства станцией должна была стать Площадь Станиславского, а после её сдачи — должны были приступить к началу работ по станции с проектным названием Гусинобродская (другое название — Доватора).[88]

Однако 10 августа 2011 года вице-мэром Новосибирска Андреем Ксензовым было заявлено, что следующей станцией станет станция «Доватора», так как по его словам:

«Пуск этой станции даст существенное развитие перевозок метрополитена, в отличие от Площади Станиславского».[89][90]

ТЭО этого участка продления Дзержинской линии утверждено ещё в 1993 году. Данный участок включает в себя перегон от станции «Золотая Нива» до станции «Доватора» — протяженностью 2,51 км, а также электродепо «Волочаевское» — с двухпутной соединительной веткой длиной 1,21 км.[88]

Приступить к строительным работам на площадке станции «Доватора», по словам вице-мэра Новосибирска Ксензова, планируется в 20122014 году, но это будет зависеть от того, будет ли профинансирован в 2013 году из федерального центра проект новой станции.[89] В этом случае «Доватора» будет введена в 2016 году.[90] В апреле 2012 года новый начальник МУП «УЗСПТС» А. Мысик отметил, что следующая станция будет строиться открытым способом и будет иметь один вестибюль.[72]

Интересные факты

  • После открытия станция стала самой восточной станцией российского метро: до этого этот титул принадлежал станции «Берёзовая роща». Самой западной станцией российского метро является «Приморская» Петербургского метрополитена.
  • По счёту станция стала тринадцатой в системе Новосибирского метрополитена.
  • ЗАО «Финансово-строительная компания» (ФСК), генеральный подрядчик строительства «Золотой Нивы», на 50 % принадлежит Евгении Хван, дочери Николая Бен-Хировича Хвана, бывшего начальника МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС), а ныне депутата Законодательного Собрания Новосибирской области.[91] В рамках расследования уголовного дела у него дома и в офисе СК РФ провёл обыски.[92] Сам же Николай Хван заявил о своей полной невиновности в предъявленных ему обвинениях в хищении 20 млн рублей.[93]

Примечания

  1. 1 2 Новосибирцы остались без «Золотой Нивы» на 30 суток — Газета «Комсомольская правда-Новосибирск», 26.10.2010
  2. 1 2 3 4 5 6 «Золотая Нива»: просадки будут? — НГС.НОВОСТИ, 29.11.2010
  3. 1 2 3 4 Ущемление Богаткова — НГС-НОВОСТИ, 7.11.08
  4. 1 2 3 4 5 6 7 Станция Золотая Нива — Новосибирский Метрополитен
  5. 1 2 Рождение метро в городе Новосибирске — Официальный сайт Новосибирского метрополитена
  6. 1 2 3 4 5 Инновации сибирской подземки — Журнал «Строительство и городское хозяйство Сибири», № 7, июль 2007 года
  7. 2ГИС, Новосибирск, ноябрь 2011
  8. Tele2 запустил связь на «Золотой Ниве» — НГС.НОВОСТИ, 18.03.2011
  9. Перспективы развития — Официальный сайт Новосибирского метрополитена
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 Станция «Золотая Нива» — Мир метро / Metroworld
  11. 1 2 Новосибирское метро связало самые отдаленные микрорайоны города — Официальный сайт Новосибирска, 7.10.2010
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 «Золотая Нива»: LOVAT не строить — НГС-НОВОСТИ, 12.10.11
  13. 1 2 Открылась станция метро «Золотая Нива» (фото)
  14. В Новосибирске Ростехнадзор закрыл станцию «Золотая Нива» — «БФМ.РУ»
  15. 1 2 Золотая Нива снова в деле — Выводы из отчета контрольно-счетной палаты — tigru.org, 9.06.2011
  16. «Золотая Нива»: о, щит! — НГС. НОВОСТИ, 27.10.10
  17. 1 2 Андрей Ксензов: город рассчитается со строителями «Золотой Нивы» — НГС.НОВОСТИ, 03.06.2011
  18. 1 2 Станция метро «Золотая Нива» возобновила работу — НГС.НОВОСТИ, 09.02.2011
  19. 1 2 3 Горсовет Н-ска ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ НА «ЗОЛОТУЮ НИВУ»?
  20. 1 2 3 Проект станции метро «Золотая Нива» за 19 лет устарел — НГС.НОВОСТИ
  21. 1 2 Программа развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта до 2015 года в г. Новосибирске
  22. 14 километров истории — Журнал «Строительство и городское хозяйство Сибири», № 3(27), март 2006
  23. Свет в конце апреля — НГС.НОВОСТИ, 25.01.07
  24. Инновации сибирской подземки — журнал «Строительство и городское хозяйство Сибири», июль 2007 г.
  25. 1 2 3 Проект станции метро «Золотая Нива» претерпит изменения — НГС.НОВОСТИ Сама же станция строилась очень медленно, словно оправдывая свой порядковый номер
  26. 1 2 Новости — Sibstro.ru
  27. О микрорайоне: Золотая Нива, Лада, Молодёжный
  28. 1 2 3 4 Новая станция метро откроется 7 октября — НГС.НОВОСТИ, 24.09.2010
  29. 1 2 3 Тринадцатая станция — НГС.НОВОСТИ, 12.02.09
  30. Котлован — НГС.НОВОСТИ, 24.08.2007
  31. 1 2 Отчёт областной контрольно-счётной палаты // оригинал
  32. 1 2 3 Полметро — НГС.НОВОСТИ, 28.01.09
  33. Надоело работать в долг — НГС.НОВОСТИ, 17.10.07
  34. 1 2 3 4 Следующая станция — «Золотая нива» — info.sibnet.ru
  35. Метро строится! Станция метро «Золотая Нива» должна быть сдана в эксплуатацию в 2009 году — Газета «Вечерний Новосибирск», 25.08.2007
  36. «Золотую Ниву» срезали — НГС.НОВОСТИ, 30.06.2009
  37. 1 2 «Самая красивая» (видео) — НГС-НОВОСТИ, 4.02.2010
  38. Закрывается движение автотранспорта по ул. Кошурникова — Официальный сайт Новосибирска, 09.03.2010
  39. Восстановлено движение по улице Кошурникова — Официальный сайт Новосибирска, 23.06.2010
  40. 1 2 3 4 Алюминиевая Нива — НГС.НОВОСТИ, 25.06.2010
  41. День города-2010: азартные игры — НГС.НОВОСТИ, 18.06.2010
  42. Городецкий: станцию «Золотая Нива» откроют до 5 октября — НГС.НОВОСТИ, 17.09.2010
  43. 1 2 Станция метро «Золотая Нива» в Новосибирске откроется в сентябре — ИА «Транспорт сегодня», 23.06.2010
  44. В Новосибирске станцию метро «Золотая Нива» открыли со второй попытки — Алексей Хадаев, «Российская газета», 10.02.2011
  45. Особенности новосибирского метростроения — Ростислав Антонов, sibgrad.com
  46. Станция метро «Золотая нива» заработала в Новосибирске — РИА Новости, 9.02.2011
  47. Станцию метро «Золотая нива» откроют 7 октября — Телеканал № 49
  48. В Новосибирске открыта станция метро «Золотая Нива» — Sibkray.ru, 07.10.2010
  49. Суд признал пуск станции опасным для людей — РИА «Новости», 26.10.2010
  50. «Золотая Нива» не откроется в обещанный срок — НГС.НОВОСТИ, 25.11.2010
  51. Закрытую судом станцию метро в Новосибирске обещают пустить в декабре — РИА «Новости», 26.11.2010
  52. Новосибирцы просят вернуть «Золотую Ниву» — Газета «Комсомольская правда-Новосибирск»
  53. Сибиряки выйдут на улицу с требованием открыть «Золоту Ниву» — Газета «Комсомольская правда-Новосибирск», 28.10.2010
  54. Станция метро «Золотая нива» дошла до отставок — «Деловой квартал. Новосибирск», 30.11.2010
  55. Городецкий назвал крайнего в ситуации с «Золотой нивой» — Academ.info, 06.12.2010
  56. Пассажиры «Золотой Нивы» обратились в Генпрокуратуру — НГС.НОВОСТИ, 06.12.2010
  57. Запуск «Золотой Нивы» откладывается на неопределённый срок — НГС.НОВОСТИ, 10.12.2010
  58. Служебные трения помешали запуску новой станции метро в Новосибирске — РИА «Новости», 10.12.2010
  59. Чтобы отремонтировать «Золотую ниву», нужно… снова раскопать тоннель? — Газета «Комсомольская правда-Новосибирск», 12.01.2011
  60. Толоконский: закрытие «Золотой Нивы» станет уроком для властей города — НГС.НОВОСТИ, 13.01.2011
  61. Городецкий: открытие «Золотой Нивы» задерживает проверка документов — НГС.НОВОСТИ, 14.01.2011
  62. Мэр: судьба «Золотой Нивы» решится в течение 15 дней — НГС.НОВОСТИ, 28.01.2011
  63. Станция метро «Золотая нива» принимает пассажиров — Официальный сайт Новосибирска, 9.02.2011
  64. Суд признал пуск станции метро «Золотая Нива» опасным для людей — РИА Новости, 26.10.2010
  65. 1 2 3 4 Станция метро «Золотая Нива» строится по новым технологиям — «Сибирское Агентство Новостей — Новосибирск»
  66. 1 2 3 Станция метро Золотая Нива — Путеводитель по Сибирскому федеральному округу: Новосибирск
  67. 1 2 3 4 Станция номер 13 — НГС.НОВОСТИ, 8.10.2010
  68. Второй вестибюль «Золотой Нивы» откроется в следующем году — НГС-НОВОСТИ, 30.11.2011
  69. 1 2 Второй вестибюль станции метро «Золотая нива» готовят к сдаче — Вести Новосибирск, 29.11.2011
  70. На станции «Золотая Нива» открывается второй вестибюль (фото) — НГС.НОВОСТИ, 06.04.2012.
  71. 1 2 Ненужная станция — НГС.НОВОСТИ, 13.04.2012
  72. 1 2 3 На достройку «Золотой Нивы» в этом году нужны 72 млн рублей — НГС.НОВОСТИ, 23.04.2012
  73. Перекрёсток на Богаткова сужают под стройку входа «Золотой Нивы» — НГС.НОВОСТИ, 24.01.2012
  74. Строительство входов в метро ограничит движение в Дзержинском районе — НГС.НОВОСТИ, 14.07.2012
  75. Второй тоннель до «Золотой Нивы» построят за 2 года — НГС.НОВОСТИ, 7.10.2011
  76. Строители новосибирской станции метро «Золотая нива», чтобы стребовать долги, обратились к губернатору, Комсомольская правда — Новосибирск, 2.06.2011
  77. Пассажиропоток станции «Золотая Нива» вырос ещё на 8 % за неделю — НГС.НОВОСТИ, 14.04.2012
  78. «Золотая нива» снова принимает — Газета «Вечерний Новосибирск», 12.02.2011
  79. Станция «Золотая Нива» — Официальный сайт Новосибирского метрополитена
  80. Маршруты. Rusavtobus.ru. Архивировано из первоисточника 20 ноября 2012. Проверено 09 ноября 2012 года.
  81. С генподрядчика строительства «Золотой Нивы» взыскивают долги — НГС.НОВОСТИ, 24.12.2010
  82. Строители «Золотой Нивы» получили иск о банкротстве — НГС.НОВОСТИ, 2.02.2011
  83. 1 2 Строитель «Золотой Нивы» Хван подозревается в растрате — НГС.НОВОСТИ, 23.06.2011
  84. 1 2 3 Осторожно, дело открывается! — НГС.НОВОСТИ, 27.06.2011
  85. При строительстве «Золотой Нивы» в Новосибирске «потерялись» 600 миллионов — Новости (Общество, Транспорт, Экономика) — «Сибирское Агентство Новостей — Новосибирск», 10.06.2011
  86. Мэр Новосибирска согласен с выводами КСП по «Золотой Ниве» — Новости (Государство и власть, Политика, Экономические преступления) — «Сибирское Агентство Новостей — Новосибирск», 17.06.2011
  87. После «Золотой нивы» строительство новосибирского метро прекратится — Газета «Комсомольская правда-Новосибирск»
  88. 1 2 Правотека по НСО
  89. 1 2 Вице-мэр Ксензов: следующей станцией метро станет «Доватора» — НГС.НОВОСТИ, 11.08.2011
  90. 1 2 Станция «Доватора»: три года ждать — НГС.НОВОСТИ, 16.08.2011
  91. Забрали кирпич — Газета «Ведомости», 16.12.2010
  92. СК провел обыски по делу бывшего метростроителя Хвана — НГС.НОВОСТИ, 27.09.2012
  93. Тайны миллионов станции «Золотая нива»: депутат Хван против бизнесмена Литуева — Мэрия Новосибирска, 02.10.2012

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Золотая Нива (станция метро)" в других словарях:

  • Золотая нива (станция метро) — Станция «Золотая нива» Дзержинская линия Новосибирский метрополитен Дата открытия 27 июня 2010 года …   Википедия

  • Золотая Нива — У этого термина существуют и другие значения, см. Золотая нива (значения). «Золотая Нива» Zolotaya Niva Дзержинская линия Новосибирский метрополите …   Википедия

  • Площадь Маркса (станция метро) — У этого термина существуют и другие значения, см. Площадь Маркса (значения). «Площадь Маркса» Ленинская линия Новосибирский метрополитен …   Википедия

  • Площадь Станиславского (станция метро) — У этого термина существуют и другие значения, см. Площадь Станиславского. «Площадь Станиславского» Ленинская линия Новосибирский метрополитен …   Википедия

  • Маршала Покрышкина (станция метро) — «Маршала Покрышкина» Дзержинская линия Новосибирский метрополитен …   Википедия

  • Каменная горка (станция метро) — У этого термина существуют и другие значения, см. Каменная Горка. Координаты: 53°54′25″ с. ш. 27°26′07″ в. д. /  …   Википедия

  • Красный проспект (станция метро) — Координаты: 55°02′27.99″ с. ш. 82°55′03″ в. д. / 55.041111° с. ш. 82.9175° в. д.  …   Википедия

  • Березовая роща (станция метро) — Координаты: 55°02′36″ с. ш. 82°57′06″ в. д …   Википедия

  • Гусинобродская (станция метро) — Эта статья или раздел статьи содержит информацию об ожидаемом событии или запланированном объекте инфраструктуры, связанном с метро. Содержание ста …   Википедия

  • Берёзовая роща (станция метро) — У этого термина существуют и другие значения, см. Берёзовая роща. «Берёзовая роща» Дзержинская линия Новосибирский метрополитен …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»